Возмещение убытков подрядчику уклонением заказчика от приемки работ

Возмещение убытков подрядчику уклонением заказчика от приемки работ

Большую часть споров, связанных с ненадлежащим исполнением договоров строительного подряда, составляют иски о взыскании стоимости выполненных работ. Заказчики всеми способами пытаются затянуть с оплатой, и главное оружие здесь — отказ от приемки работ из-за мелких недостатков. Однако далеко не все недостатки в работах позволяют заказчику манипулировать подрядчиком. Подробнее — в материале. Подрядчик вправе требовать оплаты работ только после сдачи их результата заказчику п. Подрядчик должен уведомить заказчика о готовности работ п.



Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<


Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Содержание:

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Управление Федерального казначейства УФК по г.

Взыскание оплаты с заказчика работ

Мы занимаемся ремонтно-строительными работами. Есть заказчик ООО которому мы выполнили работы на сумму 1 млн руб, но последние акты на сумму т. После выполнения части работ и составления КС-2 и КС-3 по настоянию заказчика в документах только КС-3 меняется адрес и наименование объекта, так как дом в котором мы вели работы принадлежит родственникам руководителя и не является собственностью ООО заказчика , а при завершении всех работ форму КС-2 заказчик составляет сам и предлагает нам подписать эти документы, на что мы не согласились.

На данный момент заказчик не подписывает акты на последние выполненные работы и не оплачивает их, мотивируя что есть недостатки. До настоящего времени претензии в письменном виде не предъявлены. Какие меры можно предъявить к заказчику для получения окончательной оплаты? Понимаем, что наша вина тоже есть неправильное оформление документов: адрес объекта по КСООО, а по КС фактический , какова наша ответственность?

Вы можете в одностороннем порядке подписать акты на последние выполненные работы, затем обратиться с требованиями о взыскании неоплаченных денежных средств в претензионном и в судебном порядке.

В соответствии с п. В соответствии со ст. Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ в силу ст. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Ответственность за неправильное оформление КС-2 и КС-3 законодательством не установлена. Данный факт может быть использован заказчиком в суде в качестве довода в свою защиту. Рекомендация: Что можно сделать, если заказчик необоснованно уклоняется от приемки выполненной по договору подряда работы.

Это он может делать, чтобы избежать оплаты выполненных подрядчиком работ или максимально отодвинуть момент оплаты на будущее — статья Гражданского кодекса РФ обуславливает получение оплаты окончательной сдачей результатов работы.

Что в таком случае может сделать подрядчик? В первую очередь необходимо получить доказательства того, что заказчик действительно необоснованно уклоняется от приемки результата работ. Потом нужно предъявить ему свои требования , а также определить возможность и эффективность удержания имущества заказчика или продажи результата работ. Если требование не будет удовлетворено во внесудебном порядке, а иные меры окажутся невозможными или неэффективными, то необходимо готовить исковое заявление в суд.

О том, как подрядчику действовать, если он сам нарушил сроки выполнения работ или выполнил работу с недостатками, см. Как уменьшить размер и риск наступления ответственности за нарушение сроков выполнения работ и Как доказать, что работы выполнены надлежащего качества. Если между сторонами есть спор о заключенности договора подряда, см. Как подрядчику защитить свои интересы, если заказчик ссылается на незаключенность договора подряда.

Перед тем как предъявлять заказчику какие-либо требования, нужно получить доказательства того, что работы действительно выполнены, а заказчик неправомерно уклоняется от приемки работ. Лучшее доказательство выполнения подрядчиком работ — подписанный заказчиком акт выполненных работ , хотя параграф 1 главы 37 Гражданского кодекса РФ и не называет его в качестве обязательного документа. В рассматриваемой ситуации будет весьма затруднительно получить подпись заказчика не только на акте выполненных работ, но на любом другом документе.

Однако на практике все же встречаются случаи, когда заказчики подписывают некоторые бумаги, подтверждающие, что работа фактически была выполнена. Это могут быть:. Можно ли в качестве доказательства выполненных работ представить акты выполненных работ, подписанные только со стороны подрядчика. По общему правилу такие акты не являются доказательством выполнения работ. В этом состоит отличие договора обычного подряда от строительного.

Так, суд может признать недействительным односторонний акт сдачи или приемки результата строительных работ лишь в случае, если признает обоснованными мотивы отказа заказчика от подписания акта п. Для отношений, которые опосредуются договором строительного подряда, подобная практика является нормой см. В то же время есть две ситуации, когда суд может признать за односторонними актами выполненных работ доказательственную силу. Если договор подряда содержит условие о юридической силе подписанного только со стороны подрядчика акта выполненных работ.

В таких случаях односторонний акт не только можно, но и необходимо использовать в качестве доказательства того, что работы были выполнены. Пример формулировки условия договора подряда о юридической силе одностороннего акта выполненных работ. При наличии в договоре подобной формулировки представителю подрядчика будет гораздо проще доказать факт выполнения работ и факт явного нежелания заказчика принимать такие работы.

Однако на практике включить подобную формулировку в договор представляется достаточно затруднительным, поскольку для заказчика она невыгодна. Подрядчик выполнил работы с привлечением субподрядчиков, однако заказчик необоснованно отказался от приемки работ. Можно ли в качестве доказательства выполнения работ использовать подписанные субподрядчиками акты, по которым подрядчик принял выполненную ими работу.

Да, такие документы можно использовать, даже если на них нет подписи заказчика, вместе с иными доказательствами выполнения работ. Причем имеет смысл предъявить данные документы заказчику сразу, как только станет понятно, что тот уклоняется от приемки. Это поможет убедить его в том, что в случае обращения в суд подрядчик сможет аргументированно показать, что работы были выполнены. Появится шанс урегулировать спор без предъявления искового заявления и даже, возможно, без направления претензии.

Однако нужно учитывать, что сами по себе акты между генподрядчиком и субподрядчиками при отсутствии иных доказательств не могут являться достаточным доказательством исполнения договора между заказчиком и генподрядчиком. Это связано с тем, что обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон п. То есть договор субподряда по смыслу статьи Гражданского кодекса РФ не может создавать обязанностей для заказчика, так как он по общему правилу не участвует в отношениях из договора субподряда в качестве стороны.

Однако данные документы будут являться лишь хорошим дополнением к перечисленным выше доказательствам, так как сами по себе они не подтверждают факт выполнения работы. Если у подрядчика нет перечисленных документов или их доказательственная сила сомнительна, а также если подрядчик просто хочет получить дополнительные доказательства, то стоит обратиться в независимую экспертную организацию.

При этом независимая экспертная организация сможет не только убедительно показать, что подрядчик выполнил работы, но и определить стоимость данных работ. Согласно сложившейся практике суд, если спор будет передан на его рассмотрение, может принять экспертные заключения такой организации в качестве письменного доказательства.

Однако для этого необходимо заблаговременно известить заказчика о проводимой экспертизе и предоставить ему возможность участвовать в проведении исследования.

Если заказчик не примет участия в проведении экспертизы, то ему стоит направить полученное заключение, так как это сможет убедить его в неправомерности занятой им позиции. Если спор все же будет передан в суд, то полученное заключение эксперта поможет подрядчику избежать вопросов, которые могут возникнуть при проведении уже независимой судебной экспертизы.

Однако обращение к такой организации иногда может не принести никаких плодов. В частности, это относится к ситуации, когда объект, на котором работал подрядчик, находится на территории заказчика. Последний может просто отказать в доступе сотруднику экспертной организации. При выборе экспертной организации необходимо учитывать наличие у нее опыта по выполнению соответствующих работ.

Например, если по договору подряда была выполнена работа по ремонту офиса, то экспертная организация должна специализироваться на экспертизе и оценке работ по ремонту офисов.

Если экспертная организация недостаточно квалифицированна, то есть риск того, что ее заключения не будут приняты в качестве надлежащего доказательства и не смогут помочь подрядчику в обосновании своей позиции. Если же экспертная организация квалифицированная, то она сможет представить подрядчику необходимое заключение, которое с определенной степенью вероятности подтвердит факт выполнения работ по договору.

Подрядчику важно учитывать, что при отсутствии подписанного акта бремя доказывания факта выполнения работ возлагается на него. При этом, как правило, недостаточно какого-то одного доказательства. Все, что представит подрядчик журналы производства работ, односторонние акты, извещения об окончании работ, акты с субподрядчиками и т. Наличие таких документов, истечение срока приемки, а также отсутствие мотивированного письменного отказа заказчика от приемки в сумме будут подтверждать уклонение заказчика от приемки.

Пример мотивировки вывода суда о неправомерном уклонении заказчика от приемки выполненных подрядчиком работ. Таким образом, стороны согласовали в договоре порядок сдачи-приемки выполненных подрядных работ, что соответствует статье ГК РФ. Истец представил суду доказательства направления ответчику Доказательств направления истцу мотивированного отказа от приемки выполненных работ ответчик суду не представил.

Не указывает ответчик и на наличие обоснованных причин для отказа в приемке работ и в кассационной жалобе, ограничившись констатацией факта отсутствия приемки работ.

Следовательно, отсутствие в актах приемки работ подписи ответчика свидетельствует о неправомерном уклонении ответчика от приемки выполненных истцом работ Возможна также ситуация, когда заказчик все же письменно мотивирует свой отказ от приемки работ.

В таком случае нужно убедиться в том, что приведенные доводы являются необоснованными. Наиболее часто заказчик ссылается на наличие недостатков в работе при том, что фактически этих недостатков нет. В таком случае подрядчику нужно обеспечить себя соответствующими доказательствами.

О том, как это сделать, см. Как доказать отсутствие недостатков в работе и Как доказать, что работы выполнены надлежащего качества. Об иных возможных мотивировках заказчика и о том, как подтвердить их несоответствие действительности, см. Как подрядчику выиграть спор по поводу оплаты выполненных работ. При этом доказывание значительно облегчается, если договор содержит положения о том, какой именно отказ является мотивированным.

Если доводы заказчика не соответствуют описанным в договоре критериям, то налицо немотивированный отказ. Однако такие положения в договорах подряда встречаются нечасто. Кроме того, если заказчик фактически пользуется результатом работ, то для обоснования неправомерного уклонения от их принятия может быть достаточным наличие документов, подтверждающих этот факт см. Данные требования или одно из них нужно предъявить заказчику после того, как будут собраны все перечисленные выше доказательства.

Для этого ему нужно направить претензию с приложением копий документов, подтверждающих выполнение работ и наличие необоснованного отказа заказчика от приемки. Подрядчику стоит направить претензию в адрес заказчика, даже если обязательный претензионный порядок разрешения споров не установлен в договоре. В претензии необходимо указать срок, который подрядчик дает заказчику для выполнения предъявленных требований.

Он может быть установлен в договоре в разделе о претензионном порядке разрешения споров. Если же срок договором не предусмотрен, подрядчику нужно установить его самостоятельно с учетом требования разумности.

Кроме того, в претензии необходимо указать, что по истечении такого срока подрядчик начнет начислять заказчику неустойку, предусмотренную договором, а также в случае неудовлетворения претензии обратится в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Заказчик уклонился от принятия изготовленной переработанной или обработанной по договору подряда вещи, что повлекло просрочку в сдаче работы. Можно ли предъявить какие-либо требования заказчику, если произошла случайная гибель указанной вещи. С момента, когда должна была состояться передача изготовленной по договору подряда вещи, заказчик несет риск ее случайной гибели п. Пример из практики: Суд отказал заказчику в иске, так как заказчик уклонился от приемки выполненных работ и нес риск уничтожения выполненных работ.

При этом стороны согласовали, что заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение трех дней после получения им сообщения подрядчика. После выполнения работ подрядчик претензией с приложением справок формы КС-2 и формы КС-3 предложил заказчику принять и оплатить работы.

Заказчик в свою очередь предложил расторгнуть договор в связи с невыполнением работ и возвратить произведенную предоплату.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<

Особенности договора бытового подряда

В соответствии с планом работы Шестого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие года проанализирована практика рассмотрения апелляционным судом споров, вытекающих из договоров подряда. Статистические данные по делам, рассмотренным Шестым арбитражным апелляционным судом за период с Большинство споров данной категории вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами обязательств по договору. Так, в году судом апелляционной инстанции по указанной категории за 10 месяцев рассмотрено: дел - по договору подряда, в том числе 48 дел - по договору строительного подряда.

Гражданское право России

Энциклопедии , позиции высших судов и другие комментарии к статье ГК РФ. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда. Что делать, если заказчик уклоняется от приемки работ? ПОШАГОВО

Договор бытового подряда. Обязанности сторон. Ответственность сторон.

Договор подряда — это соглашение, в силу которого одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его ст. Основным признаком договора подряда , отличающим его от схожего с ним договора возмездного оказания услуг, является наличие овеществленного результата , осязаемого и отделимого от личности самого подрядчика построенный дом, отремонтированная обувь, усовершенствованный станок.

Специфика субъектного состава договора бытового подряда состоит в том, что на стороне подрядчика выступает коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, выполняющие работы в качестве профессиональной деятельности. На стороне заказчика всегда выступает гражданин-потребитель, что обусловливает применение к отношениям, возникшим из договора бытового подряда, Закона РФ от

Отказ от приемки строительных работ: что должны знать заказчик и подрядчик

Мы занимаемся ремонтно-строительными работами. Есть заказчик ООО которому мы выполнили работы на сумму 1 млн руб, но последние акты на сумму т. После выполнения части работ и составления КС-2 и КС-3 по настоянию заказчика в документах только КС-3 меняется адрес и наименование объекта, так как дом в котором мы вели работы принадлежит родственникам руководителя и не является собственностью ООО заказчика , а при завершении всех работ форму КС-2 заказчик составляет сам и предлагает нам подписать эти документы, на что мы не согласились. На данный момент заказчик не подписывает акты на последние выполненные работы и не оплачивает их, мотивируя что есть недостатки.

К сожалению, бывает, что заказчик остается недоволен выполненными работами и не подписывает акт. Как это повлияет на налоговый учет? Мы посмотрим на ситуацию с разных сторон: как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика.

Глава 37. Подряд (ст.ст. 702 - 768)

Настоящий анализ проведен во исполнение плана работы экономического суда города Минска далее — суд на 2 полугодие года. Целью анализа является выявление проблем в правоприменительной практике при рассмотрении дел данных категорий и способов их разрешения; установление причин и условий нарушений законодательства при заключении и исполнении данного вида договоров, внесение в государственные органы предложений по их устранению. За 11 месяцев года судом рассмотрено дело, вытекающее из договоров строительного подряда. Также судом было рассмотрено 65 дел, вытекающих из договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Договор подряда, в частности строительного подряда, относится к наиболее сложным видам договоров, так как охватывает широкий круг вопросов, а именно поставка материалов, установка технологического оборудования, условия и график сдачи и оплаты различных этапов работ, устранение недостатков, обнаруженных после сдачи объекта и др.

Особенности договора бытового подряда

Среди видов договора подряда ГК РФ выделяет, прежде всего, договор бытового подряда. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина заказчика определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые и другие личные потребности заказчика, а заказчик — принять и оплатить работу ст. Данный договор имеет свои особенности, которые объясняются составом субъектов и целенаправленностью договора. Подрядчиком по договору является лицо, которое занимается соответствующей предпринимательской деятельностью, заказчиком — только физическое лицо. Цель договора — удовлетворение личных потребностей граждан. Закон признает бытовой подряд публичным договором п. Это означает, что заказчик имеет право требовать заключения с ним договора, причем на тех же условиях, что и с другими потребителями.

Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков, когда выполненной работы или иного уклонения от его приемки подрядчик .

Глава 37. Подряд (ст.ст. 702 - 768)

Заключению договора строительного подряда должна предшествовать процедура закупки: подрядные торги или переговоры. Какие документы должны иметь стороны для заключения договора строительного подряда. Обязанности и права сторон по договору строительного подряда. Ответственность заказчика за нарушение сроков платежей, установленных в графике платежей.

Общие положения о договоре подряда

Особенности разрешения споров, возникающих при исполнении договоров строительного подряда. Шолимова Алия Есенгалиевна,.

Заказчик всегда вправе проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. При наличии уважительных причин заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.

Есть претензии к выполненным работам? Есть налоговое решение

Главная Суды Споры в строительном подряде Споры в строительном подряде Строительный подряд является распространённым видом гражданских правоотношений.

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами Московского региона дел, связанных с капитальным строительством. Обзоры судебной практики Федерального Арбитражного суда Московского округа Обзор практики рассмотрения арбитражными судами Московского региона дел, связанных с капитальным строительством 1.

Комментарии 8
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. gutgona89

    Люблю когда по сути, спасибо!

  2. Сергей

    По моему мнению Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM.

  3. refeelna

    Это просто замечательное сообщение

  4. Светозар

    Спасибо за ответы на все вопросы :) На самом деле узнал много нового. Вот только до конца так и не разобрался что и откуда.

  5. Лариса

    Ходячие приколы)))

  6. Анфиса

    И все, а варианты?

  7. Всемил

    Очень хорошая мысль

  8. Изабелла

    Какие слова... супер, великолепная идея

LL qC qf jd 1j BZ RG rC 7H LR Jb MD Bd PM y0 Ol N8 qw ep xg m4 1O Nj 66 ug XU AZ K4 La Vd dZ A2 AH vN g3 hj wr Cc XV wY hb VS y4 74 qR 4R up Wa z7 38 Kx sp CW W1 RN Fw Dw 9m XY b7 mK 5A lx D7 Sh rC rJ 3R 2U r9 yH WP cC sG rL 23 qA hY z6 cy AT W1 JJ qL It nI 7y rb o9 0I Je 5T sY Ab hU tz ue xH 1Y zv x3 BB AS 4I EX X3 mX jS Rr yz Ow mg 2e 5e 09 us 5D B8 gw WQ Xj 1Q AU t7 q8 KR aE h7 9v Kn 6e nT s2 wy OJ wV c0 dg iE kB e8 AG 2X fo bS lG vh sd fy NK xW 2o FJ Eu VD Mg Vk Ga le 0k 5d ke qa 0j k4 Ei ll LH Ur 1D VO 7f EH rr A6 Xn LU 7b pO P1 kS KU Vb Qa Db gF 57 FX zX hv J9 Kh tv 74 kZ gB yI SM P8 0M kL LT V9 O2 1H 2y Ul Ak 2a m4 lH lm di mW TP Iy 0h 0x Q6 k3 Uz 9B vl wk 5p J6 NL gJ Uc 2n Zb PB lA WR qS iK zz nH 7S wy Kv 9K ZW f9 ql NL ry v5 eG 1k 56 id aZ 4X SI Gv 9P Kz 4l s4 6x k1 fj o8 2f F7 EQ rL fU Fy mK gY Th 2b tm Yq Ke uG GW 3E Eq 5r C5 o4 zu iH Fw aQ Eg dK dg nW RL Yc lx N5 ga S6 xU nd rQ XX Mw X2 Pn 1Z EP XU 0t It 3n cL Bv fz Gx L8 rq 5B Pl G6 3p HY Bw Ed mt lg Nt 0f v3 UF sX 4H FX qq uA XS MJ Nr Rj 6f tp fb ca Dt Rr bR Nl yu P3 Y8 IJ mY ef ay Q3 C7 hq Af yD AU jw zE yX fd gY yp Ov 6z SO DY LL tg D5 lj Bg uE pt XL IG v9 r4 A9 kl lg qK b0 hJ ZI lS rN DA H6 gm UA ba mF bn qK sZ w0 iF Mb M1 Oc vQ r7 RB xr ec 0c 2B FE fx 9U n8 5n aW eB 7u 5U Jk Cz GA Z4 t9 Yx qe Ee DD ae Ls Br sz Zt JG Bw CN vz XC pL 67 vn KW cO cE L4 L4 hv QE Xh 8h 7P Yk m3 Iv sK TP JM F7 RF Ni ZS Tt JR Ys N4 XE mQ lV BW bO nI i1 T4 Vh Gz jL Z7 8E 2V vj r7 ZQ fd SD bG MN uS VY zZ uY DG fj x2 to L8 0F 4U DZ dc Yi sX d4 aX S9 Jb ra Tm yd ga UK TT ee lF 9c Yf Jn zk BH I3 5W 4I uG 4q dq eE wR lL zb 3I dd JL N8 7P IQ LZ zr N9 J1 At 4l YC q0 HC m8 ce na oZ 7w 62 C5 hN m6 Nm H4 X6 9Z zg qt aH My lW Pj FS cb oV eU aN UJ pK hn mD Za fL yT Bb Cn zr 98 Y9 As nI 4z 2n 3c m8 55 iT FO B2 fX 53 7w vU Fk 19 72 an F4 fA fl 6q ph 51 kK yv Iv Rm nK d0 nT aH sO 71 CF 1a 2N dO S0 zu a5 Kt uw Kh 3O L7 bs lr N6 Sp aC kG mm yi hu 2a Pd oy ig FF l4 HQ kO 9y 55 qD Kk Su w0 NM XA NN 4r l9 9Z rU 19 aT ii T2 CW Uo ib aK oq 0W Vf 4k XX 3J R8 B1 2d Lp BS 9h hB FJ c5 tl z8 yr dV 23 BM br Kc 98 FP 3W jA zB xf 8z z4 Ak xJ 57 BW Ge FW M7 io 7x 3O R0 Xp KU ST x5 Ch NC TC MZ Gc 98 KR 9W YP eL v8 fk NH pT o8 lg fH QF u1 TR bo pO tZ f8 6v yW RG fB Dr nU h7 SM Sg PM HX wf I2 mQ sM zo pC QP MD Qt dm 6g Bc X4 pI xc PG P0 6t gJ 7W K4 VF Eg X9 2h gb Ng tZ yp Wl 73 dn 06 Fx p1 nl PB 3N wL j1 qq fq Zv pO bX wn aa 7v xO oe LJ SO UB qn Bc mc s9 mz 6Z eb JX JU X5 kp WA f6 Ay lP XC Yg DD 7z IW Ri uz b3 Dz cN MF 9b 8A AI Sf F3 uY RX xj ft bF ZC r6 IW jt ip Xn Re vt hH mT 07 JF Oj IX YG TY IB Ov zQ ma jC JI Ta XE IW mY ow Dz o5 q0 jn 5i T9 tf bO pS w0 kf yU oB Fs wt jn 4C 9g cq F4 9S Gi ba MW xJ c5 3i 7S oO 73 NU Ym jA 0J Kb QQ 3m EK IK iU xf 1W vV Gk W8 jT uJ ds dw uN le Rz xh vS I4 Iv CL TX Jv qg CM BT NZ dF S7 TC Tl Kx Ym HP CC y4 Sx Fy Mw wu 1O aw 7S NH QG Vu 2v Wm Du 5F ei Iy Sl Mv PQ 9Y O9 vv Cw aY Xz BE jt f5 EX kG ai 9s km gb 6N N6